2016一建《建設工程法規及相關知識》考點：1Z304014建設工程工期和支付價款的規定

更新時間：2016-07-26 10:31:49 來源：環球網校

瀏覽

一級建造師報名、考試、查分時間免費短信提醒

地區

獲取驗證立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚，換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要　　【摘要】對于備考一級建造師而言，復習中充分掌握考點則至關重要，環球網校一級建造師考試頻道特地整理一級建造師《工程法規》復習資料供各位考生學習，本文為2016一建《建設工程法規及相關知識》考點：1Z30

　　【摘要】對于備考一級建造師而言，復習中充分掌握考點則至關重要，環球網校一級建造師考試頻道特地整理一級建造師《工程法規》復習資料供各位考生學習，本文為2016一建《建設工程法規及相關知識》考點：1Z304014建設工程工期和支付價款的規定，希望各位考生能將一級建造師考點融會貫通，環球網校助各位一級建造師考生一臂之力!

　　1Z304000 建設工程合同和勞動合同法律制度

　　1Z304010 建設工程合同制度

　　建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。建設工程合同的訂立，應當遵循平等原則、自愿原則、公平原則、誠實信用原則、合法原則等。(環球網校一級建造師頻道整理建設工程工期和支付價款的規定)

　　1Z304014建設工程工期和支付價款的規定

　　相關推薦：“建設工程工期和支付價款的規定”相關試題

　　一、建設工程工期

　　2013年4月住房和城鄉建設部、國家工商行政管理總局經修改后發布的《建設工程施工合同(示范文本)》規定，工期是指在合同協議書約定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同約定所作的期限變更。

　　(一)開工日期

　　開工日期，包括計劃開工日期和實際開工日期。計劃開工日期是指合同協議書約定的開工日期。實際開工日期是指監理人按照約定發出的符合法律規定的開工通知中載明的開工日期。

　　經發包人同意后，監理人發出的開工通知應符合法律規定。監理人應在計劃開工日期7天前向承包人發出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。

　　(二)暫停施工

　　暫停施工包括發包人或承包入原因引起的暫停施工、指示暫停施工和緊急情況下的暫停施工。

　　因發包人原因引起暫停施工的，監理人經發包人同意后，應及時下達暫停施工指示。情況緊急且監理人未及時下達暫停施工指示的，按照緊急情況下的暫停施工執行。因發包人原因引起的暫停施工，發包人應承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因引起的暫停施工，承包人應承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，且承包人在收到監理人復工指示后84天內仍未復工的，視為“承包人明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務的”承包人違約的情形。

　　指示暫停施工。監理人認為有必要時，并經發包人批準后，可向承包人作出暫停施工的指示，承包人應按監理人指示暫停施工。

　　因緊急情況需暫停施工，且監理人未及時下達暫停施工指示的，承包人可先暫停施工，并及時通知監理人。監理人應在接到通知后24小時內發出指示，逾期未發出指示，視為同意承包人暫停施工。監理人不同意承包人暫停施工的，應說明理由，承包人對監理人的答復有異議，按照爭議解決的約定處理。

　　(三)工期順延

　　因發包人原因未按計劃開工日期開工的，發包人應按實際開工日期順延竣工日期，確保實際工期不低于合同約定的工期總日歷天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的，按照施工進度計劃修訂的約定執行。

　　因承包人原因造成工期延誤的，可以在專用合同條款中約定逾期竣工違約金的計算方法和逾期竣工違約金的上限。承包人支付逾期竣工違約金后，不免除承包人繼續完成工程及修補缺陷的義務。

　　(四)竣工日期

　　竣工日期，包括計劃竣工日期和實際竣工日期。

　　計劃竣工日期是指合同協議書約定的竣工日期。實際竣工日期，是指工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　2004年10月發布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：(1)建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(2)承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;(3)建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。

　　(2)該建筑公司在今后的施工合同簽訂與履行過程中，應當對可能出現的工期延誤情，對方原因而導致合同延期的情況作出況作出專門的預期性約定，或者在合同履行中對由于書面認定，以備將來一旦發生訴訟時有據可查。

　　二、工程價款的支付

　　按照合同約定的時間、金額和支付條件支付工程價款，是發包人的主要合同義務，也是承包人的主要合同權利。

　　《合同法》規定，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充;不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。

　　如果按照合同有關條款或者交易習慣仍不能確定的，《合同法》規定，價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行;依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行;履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。

　　(一)支付工程竣工結算價款的前提條件和支付程序

　　《合同法》規定，驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。據此，工程經竣工驗收合格是承包人取得工程價款的前提條件。

　　工程預付款、進度款的支付程序按照合同約定進行。工程竣工結算價款的支付程序一般為：(1)承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料;(2)發包人對承包人的竣工結算報告及結算資料進行審核;(3)發包人確認竣工結算報告后通知經辦銀行向承包人支付工程竣工結算價款;(4)發包人、承包人對工程竣工結算價款發生爭議時，按照合同約定的爭議解決條款處理。

　　(二)合同價款的確定(環球網校一級建造師頻道整理建設工程工期和支付價款的規定)

　　招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人、承包人依據工程預算書在協議書內約定。合同價款在協議書內約定后，任何一方不得擅自改變。

　　合同價款的確定方式有固定價格合同、可調價格合同、成本加酬金合同，雙方可在專用條款內約定采用其中一種。

　　此外，對于“黑白合同”的糾紛，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條規定：當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。

　　環球網校友情提示：環球網校一級建造師頻道整理一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!小編持續更新相關資訊，歡迎關注。如果這篇文章對您有所幫助，可以手動Ctrl+D收藏，方便日后查閱。

　　編輯推薦：

　　一級建造師考試各科目知識點練習匯總

　　2016年一級建造師各科目備考資料匯總

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷第三套匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　相關推薦：“建設工程工期和支付價款的規定”相關試題

　　(三)解決工程價款結算爭議的規定(環球網校一級建造師頻道整理建設工程工期和支付價款的規定)

　　1.視為發包人認可承包人的單方結算價

　　《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人約定，發包人收到竣工結算文件后，在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持。

　　2.對工程量有爭議的工程款結算

　　《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。承包人能夠證明發包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發生的，可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。

　　3.欠付工程款的利息支付

　　發包人拖欠承包人工程款，不僅應當支付工程款本金，還應當支付工程款利息。

　　《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。

　　利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(1)建設工程已實際交付的，為交付之日;(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。 4.工程墊資的處理

　　《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率的部分除外。

　　當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。

　　5.承包人工程價款的優先受償權(環球網校一級建造師頻道整理建設工程工期和支付價款的規定)

　　《合同法》第286條規定，發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。

　　2002年6月發布的《最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問題的批復》中規定：(1)人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依照《合同法》第286條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權。(2)消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優先受償權不得對抗買受人。(3)建筑工程價款包括承包人為建設工程應當支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發包人違約所造成的損失。(4)建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。