16.依據施工合同示范文本規定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。

　　A.需承包人書面通知工程師

　　B.應經建設行政主管部門批準

　　C.應經工程師批準

　　D.需承包人書面通知發包人

　　[答案]c

　　[解題要點]承包人應以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。

　　17.按照施工合同示范文本的規定，由于( )等原因造成的工期延誤，經工程師確認后工期可以順延。

　　A.發包人未按約定提供施工場地

　　B.分包人對承包人的施工干擾

　　C.設計變更

　　D.承包人的主要施工機械出現故障

　　E.發生不可抗力

　　[答案]ACE

　　[解題要點]對可以順延工期給出了7種情況。

　　18.施工中如果出現設計變更和工程量增加的情況，按照施工合同示范文本通用條款規定，( )。

　　A.發包人應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人

　　B.工程師應在14天內直接確認順延的工期，通知承包人

　　C.承包人應在14天內直接確認順延的工期，通知工程師

　　D.承包人應在14天內將自己認為應順延的工期報告工程師

　　[答案]D

　　[解題要點]一是由承包人提出，二是工程師確認，這是規定程序。

　　19.依照施工合同示范文本通用條款規定，施工合同履行中，如果發包人出于某種考慮要求提前竣工，則發包人應( )。

　　A.負責修改施工進度計劃

　　B.向承包人直接發出提前竣工的指令

　　C.與承包人協商并簽訂提前竣工協議

　　D.為承包人提供趕工的便利條件

　　E.減少對工程質量的檢測試驗

　　[解題要點]經雙方協商簽認合同工期需要提前，發包人應為其違約行為負責，除了簽訂協議，還要提供便利條件，追加合同價款，所以C、D正確。

　　20.施工合同示范文本通用條款規定，在施工過程中，因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，應當按照( )處理。

　　A.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期不予順延

　　B.增加的費用由承包人承擔，延誤的工期相應順延

　　C.增加的費用由發包人補償，延誤的工期相應順延

　　D.增加的費用由發包人補償，延誤的工期不予順延

　　[答案]C

　　[解題要點]施工合同中，發包人有義務提供設計資料，所以因設計變更導致承包人的施工成本增加及工期延誤，由發包人負責。

　　21.依據施工合同示范文本的規定，下列有關設計變更說法中正確的有( )。

　　A.發包人需要對原設計進行變更，應提前14天書面通知承包人

　　B.承包人為了便于施工，可以要求對原設計進行變更

　　C.承包人在變更確認后的14天內，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更

　　D.工程師確認增加的工程變更價款，應在工程驗收后單獨支付

　　E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經工程師確認后執行

　　[答案]ACE

　　[解題要點]承包人不得因施工方便而要求對原設計進行變更，工程師確認增加的工程變更價款，與工程進度款同期支付，所以B、D不正確。

　　22.依照施工合同示范文本通用條款的規定，施工中發生不可抗力事件后，由此導致的損失及工期延誤責任承擔方式為( )。

　　A.工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失，由發包人承擔

　　B.承包人的人員傷亡損失，由發包人承擔

　　C.發包人的人員傷亡損失，由承包人承擔

　　D.工程所需清理、修復費用，由發包人承擔

　　E.延誤的工期相應順延

　　[答案]ADE

　　[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，承包方人員、機械損失由承包人負責，其他由發包人負責。

　　23.依據施工合同示范文本，當施工過程中發生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現場準備安裝前造成損失，該損失應由( )承擔。

　　A.發包人

　　B.承包人

　　C.設備供應人

　　D.發包人和承包人分別

　　[答案]A

　　[解題要點]因不可抗力事件造成的損失，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失及運到現場用于施工的材料、設備損害，發包人負責。

　　24.依照施工合同示范文本通用條款的規定，如果施工任務沒有在合同約定的期限內完成，則遲延履行合同期間發生的風險事件，( )。

　　A.不免除遲延履行方的相應責任

　　B.雙方的風險責任均不免除

　　C.如果是發包人辦理的工程險，承包人獲得工期順延時，發包人應辦理保險的延續

　　D.如果是發包人辦理的工程險，因承包人原因不能按期竣工，承包人自費辦理保險的延續手續

　　E.保險公司的賠償不能彌補損失，由發包人和承包人平均分擔

　　[答案]ACD

　　[解題要點]一定要分清責任，施工任務沒有在合同約定的期限內完成屬于哪方責任，誰的責任誰負責，工程險的辦理也是如此。

　　25.依據施工合同示范文本通用條款規定;進行竣工檢查試驗后，竣工檢驗的工作程序和雙方責任還包括( )。

　　A.發包人在檢驗后14天內給予認可或提出修改意見

　　B.需要修改施工缺陷的部分，承包人應當修改并承擔修改費用

　　C.需要修改因設計原因造成的缺陷，承包人修改后費用由發包人承擔

　　D.發包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗，視為竣工檢驗報告未被認可

　　E.檢驗后14天內不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可

　　[答案]ABCE

　　[解題要點]發包人收到竣工檢驗報告后28天內不組織檢驗，或檢驗后l4天內不提出修改意見，視為竣工檢驗報告被認可。

　　26.工程竣工驗收未能通過，經過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應為( )日。

　　A.承包人第一次提交竣工驗收報告

　　B.承包人修改后再次提請竣工驗收

　　C.最終驗收合格

　　D.辦理竣工驗收手續

　　[答案]B

　　[解題要點]承包人有義務對施工工程的質量負責，修正缺陷再次驗收檢驗合格時，竣工日期應為承包人修改后再次提請竣工驗收的H期。

　　27.施工合同示范文本通用條款規定，承包人對( )的保修期限應為5年。

　　A.地基基礎工程

　　B.屋面防水工程

　　C.設備安裝工程

　　D.排水管道工程

　　[答案]B

　　[解題要點]這4項要求是《建設工程質量管理條例》規定的最低要求，都應該記住，年年有考題。

　　28.在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。其中防水工程的保修期限應不低于( )年。

　　A.1

　　B.2

　　C.5

　　D.工程設計年限

　　[答案]c

　　[解題要點]當事人協商約定的保修期限不應低于《建設工程質量管理條例》中的規定。

　　29.依照施工合同示范文本通用條款規定，施工合同履行中，發包人收到竣工結算報告及結算資料后56天內仍不支付，承包人有權( )。

　　A.留置該工程

　　B.與發包人協議將該工程折價

　　C.直接委托拍賣公司拍賣該工程

　　D.申請人民法院將該工程依法拍賣

　　E.就該工程折價或拍賣的價款優先受償

　　[答案]BDE

　　[解題要點]建設工程施工合同不屬于加工承攬合同，不能實施留置權，所以A不對;將工程拍賣需申請人民法院執行，不能直接委托拍賣公司拍賣該工程，所以C不對。

　　30.某工程項目，發包人將工程主體結構施工和電梯安裝分別發包給了甲、乙兩個承包人。乙承包人在進行電梯安裝時，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應當由( )承擔。

　　A.乙承包人

　　B.發包人

　　C.甲承包人

　　D.工程師

　　[答案]B

　　[解題要點]發包人選擇了甲、乙兩個承包人，甲、乙之問沒有合同關系，發包人是核心，他們之間配合不當發生的損失應由發包人承擔。

查看更多內容>>   監理工程師考試頻道     監理工程師考試論壇　　監理工程師課程免費試聽

?2009年注冊監理工程師考試全程備考指南
?2009年監理工程師考試網上輔導招生簡章推出
?網校08年監理工程師考試網上輔導通過率高達89.74%