編輯推薦：2020年二級造價師《基礎知識》專項練習題匯總(二)

【單選1】下列關于公示中標候選人的說法，正確的是(　)。

A.招標人應當自收到評標報告之日起5日內公示中標候選人

B.公示期不少于5日

C.招標人應當收到異議之日起5日內作出答復

D.公示對象是全部中標候選人

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是《招標投標法實施條例》相關內容。依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人，公示期不得少于3日。如投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議，應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內做出答復。

【單選2】根據《中華人民共和國招標投標法》，開標工作應由(　)主持。

A.技術方面的老師

B.投標人推選的代表

C.經濟方面的老師

D.招標人

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是《招標投標法》相關內容。開標工作由招標人主持，邀請所有投標人參加。

【單選3】招標人確定了中標人后，應向其發出中標通知書，并與其在(　)日內簽訂合同。

A.90

B.5

C.30

D.60

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是《招標投標法》相關內容。招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

【單選4】建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起(　)日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A.3

B.14

C.15

D.7

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是工程竣工驗收備案。建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

【單選5】通過資格預審的申請人少于(　)個的，應當重新招標。

A.3

B.4

C.5

D.7

『正確答案』A

『答案解析』本題考查的是《招標投標法實施條例》相關內容。通過資格預審的申請人少于3個的，應當重新招標。

【單選6】下列工程項目中，可以不進行招標的是(　)。

A.信息網絡工程項目

B.學校校舍的抗震加固項目

C.國家特許的融資項目

D.需要采用不可替代的專利或專有技術

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是《招標投標法實施條例》相關內容。選項D需要采用不可替代的專利或專有技術屬于可以不進行招標的項目。

【單選7】根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法規，對必須招標的項目，招標人行為符合要求的是(　)。

A.就同一招標項目向潛在投標人提供有差別的項目信息

B.委托兩家招標代理機構，設置兩處報名點接受投標人報名

C.以特定行業的業績、獎項作為加分條件

D.限定或者指定特定的品牌

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是《招標投標法實施條例》相關內容。招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：①就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息;②設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關;③依法必須進行招標的項目以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或者中標條件;④對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準;⑤限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商;⑥依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式;⑦以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。

【單選8】下列情形中，屬于投標人相互串通投標的是(　)。

A.不同投標人的投標報價呈現規律性差異

B.不同投標人的投標文件由同一單位或個人編制

C.不同投標人委托了同一單位或個人辦理某項投標事宜

D.投標人之間約定中標人

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是《招標投標法實施條例》相關內容。有下列情形之一的，屬于投標人相互串通投標：①投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容;②投標人之間約定中標人;③投標人之間約定部分投標人放棄投標或者中標;④屬于同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標;⑤投標人之間為謀取中標或者排斥特定投標人而采取的其他聯合行動。

【單選9】在建設工程招投標活動中，招標文件應當規定一個適當的投標有效期。投標有效期的開始計算之日為(　)。

A.開始發放招標文件之日

B.投標人提交投標文件之日

C.投標人提交投標文件截止之日

D.停止發放招標文件之日

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是《招標投標法實施條例》相關內容。投標有效期從提交投標文件的截止之日起算。

【單選10】建設單位申請領取施工許可證應具備的法定條件中，包括(　)。

A.已經辦理了建設用地申請

B.依法確定了建筑施工企業

C.已經領取了房屋拆遷許可證

D.建設資金已經到位

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是建筑許可。申請領取施工許可證，應當具備如下條件：①已辦理建筑工程用地批準手續;②在城市規劃區內的建筑工程，已取得規劃許可證;③需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;④已經確定建筑施工單位;⑤有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;⑥有保證工程質量和安全的具體措施;⑦建設資金已經落實;⑧法律、行政法規規定的其他條件。

【單選11】《建筑法》規定，建設單位應當自領取施工許可證之日起(　)個月內開工，因故不能按期開工的，應當向發證機關延期申請;延期以(　)次為限，每次不超過3個月。P1-2

A.1;1

B.2;2

C.3;2

D.4;3

『正確答案』 C

『答案解析』本題考查的是建筑許可。設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。

【單選12】根據《建設工程質量管理條例》，設計文件中選用的材料、構配件和設備，應當注明(　)。

A.生產廠

B.規格和型號

C.供應商

D.使用年限

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是勘察、設計單位的質量責任。設計文件中選用的材料、構配件和設備，應當注明規格、型號、性能等技術指標，其質量必須符合國家規定的標準。

【單選13】采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托( )代理采購。

A.集中采購機構

B.社會中介機構

C.政府采購管理辦公室

D.主管部門

『正確答案』A

『答案解析』本題考查的是政府采購當事人。采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構代理采購。

【單選14】政府采購合同履約保證金的數額不得超過( )。

A.政府采購項目采購預算金額的20%

B.政府采購合同金額的20%

C.政府采購項目采購預算金額的10%

D.政府采購合同金額的10%

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是政府采購合同。采購文件要求中標或者成交供應商提交履約保證金的，供應商應當以支票、匯票、本票或者金融機構、擔保機構出具的保函等非現金形式提交。履約保證金的數額不得超過政府采購合同金額的10% 。

【單選15】根據我國《合同法》，要約生效的時間為(　)。

A.合同簽訂之日

B.要約送達到受約人之日

C.雙方約定的時間

D.合同管理部門確定的時間

『正確答案』B

『答案解析』本題考查要約生效的時間。我國《合同法》規定，要約到達受要約人時生效。

【單選16】甲公司于4月1日向乙公司發出訂購一批實木沙發的要約，要求乙公司于4月8日前答復。4月2日乙公司收到該要約。4月3日，甲公司欲改向丙公司訂購實木沙發，遂向乙公司發出撤銷要約的信件，該信件于4月4日到達乙公司。4月5日，甲公司收到乙公司的回復，乙公司表示暫無實木沙發，問甲公司是否愿意選購布藝沙發。根據《合同法》的規定，甲公司要約失效的時間是(　)。

A.4月3日

B.4月4日

C.4月5日

D.4月8日

『正確答案』C

『答案解析』本題考核要約的失效。題目中，甲公司的要約中確定了“承諾期限”，因此不能撤銷。而乙公司4月5日的回復對要約進行了實質性變更，是新的要約，導致原要約失效。

【單選17】要約不再對要約人和受要約人產生拘束，稱為(　)。

A.要約撤回

B.要約撤銷

C.承諾撤回

D.要約失效

『正確答案』D

『答案解析』本題考查要約失效的概念。要約失效是指要約喪失了法律約束力，即不再對要約人和受要約人產生拘束。

【單選18】接受要約的承諾人要使發出的承諾不產生法律效力，則撤回承諾的通知應當在(　)到達要約人。

A.要約到達受要約人之前

B.承諾通知到達要約人之前

C.承諾通知發出之前

D.承諾通知到達要約人之后

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是承諾撤回。承諾可以撤回，撤回承諾的通知應當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人。

【單選19】根據《合同法》，下列關于承諾的說法，正確的是(　)。

A.承諾期限自要約發出時開始計算

B.承諾通知一經發出不得撤回

C.承諾可對要約的內容做出實質性變更

D.承諾的內容應當與要約的內容一致

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是承諾。選項A錯誤，要約沒有確定承諾期限的，承諾應當依照下列規定到達：①除非當事人另有約定，以對話方式做出的要約，應當即時做出承諾;②以非對話方式做出的要約，承諾應當在合理期限內到達。選項B錯誤，承諾可以撤回，撤回承諾的通知應當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人;選項C錯誤，承諾內容應當與要約內容一致。有關合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議方法等的變更，是對要約內容的實質性變更。受要約人對要約的內容做出實質性變更的，為新要約。

【單選20】建設單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設備的采購。于是建設單位向電梯生產廠家發函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部則需延期十日方能交付”。電梯廠的回函屬于(　)。

A.要約邀請

B.要約撤銷

C.承諾

D.新要約

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是要約。如受要約人對要約的內容作出實質性變更，視為新要約。

【單選21】2017年4月30日，甲以手機短信形式向乙發出購買一臺筆記本電腦的要約，乙于當日回短信同意要約。但由于“五一”期間短信系統繁忙，甲于5月3日才收到乙的短信，并因個人原因于5月8日才閱讀乙的短信，后于9日回復乙“短信收到”。甲乙之間買賣合同的成立時間是(　)。

A.2017年4月30日

B.2017年5月3日

C.2017年5月8日

D.2017年5月9日

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是合同的成立。根據規定，承諾生效時合同成立，承諾自通知到達要約人時生效，采取數據電文形式訂立合同，該數據電文進入該特定系統的時間，視為承諾到達時間。本題中，甲于5月3日收到乙的承諾短信，此時合同成立，本題正確答案應選B。

【單選22】根據《合同法》的規定，下列各項中，屬于合同不成立的情形有(　)。

A.甲向乙發出要約，乙作出承諾，該承諾除對履行地點提出異議外，其余內容均與要約一致

B.甲、乙約定以書面形式訂立合同，但在簽訂書面合同之前甲已履行主要義務，乙接受了履行

C.甲、乙采用書面形式訂立合同，但在雙方簽章之前，甲履行了主要義務，乙接受了履行

D.甲于5月10日向乙發出要約，要約規定承諾期限截止至5月20 日，乙于5月18 日發出承諾信函，但因其他原因該信函5月21日到達甲，甲未表示異議

『正確答案』A

『答案解析』本題考查的是合同的成立。

(1)選項A屬于對要約作了實質性修改，A錯誤;(2)當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務并且對方接受的，該合同成立，BC正確;(3)受要約人在承諾期限內發出承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。承諾到達時生效，合同成立。D正確。

【單選23】下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是(　)。

A.施工單位沒有按照合同約定的時間完成工程

B.建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款

C.施工單位在投標時借用了其他企業的資質，在資格預審時沒有通過審查

D.建設單位在發出中標通知書后，改變了中標人

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是締約過失責任。選項AB屬于違約責任。選項C未造成損失。

【單選24】下列情形中，可構成締約過失責任的是(　)。

A.因自然災害，當事人無法執行簽訂合同的計劃，造成對方的損失

B.當事人雙方串通牟利簽訂合同，造成第三方損失

C.當事人因合同談判破裂，泄露對方商業機密，造成對方損失

D.合同簽訂后，當事人拒付合同規定的預付款，使合同無法履行，造成對方損失

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是締約過失責任。締約過失責任發生于合同不成立或者合同無效的締約過程。

【單選25】訂立合同的當事人依照有關法律對合同內容進行協商并達成一致意見時的合同狀態稱為(　)。

A.合同訂立

B.合同成立

C.合同生效

D.合同有效

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是合同效力。合同的成立，是指雙方當事人依照有關法律對合同的內容進行協商并達成一致的意見。合同成立的判斷依據是承諾是否生效。

【單選26】建設工程施工合同約定，施工企業未按節點工期完成約定進度的工程單位可解除合同，此約定屬于合同的(　)。

A.附條件解除

B.附期限解除

C.附期限終止

D.附條件終止

『正確答案』A

『答案解析』本題考查的是合同效力。附條件合同：(1)當事人對合同的效力可以約定附條件。附生效條件的合同，自條件成就時生效。附解除條件的合同，自條件成就時失效。(2)當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就;不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。

【單選27】法人的法定代表人超越權限訂立的合同，(　)。

A.該代理行為一律無效

B.該代理行為一律有效

C.除相對人知道或者應當知道其超越權限以外，該代理行為無效

D.除相對人知道或者應當知道其超越權限以外，該代理行為有效

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是合同效力。法人或者其他組織的法定代表人、負責人超越權限訂立的合同，除相對人知道或者應當知道其超越權限的以外，該代表行為有效。

【單選28】根據《合同法》，下列各類合同中，屬于可變更或可撤銷的合同的是(　)。

A.以合法形式掩蓋非法目的的合同

B.損害社會公共利益的合同

C.一方以脅迫手段訂立的合同

D.惡意串通損害集體利益的合同

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是合同效力。選項ABD為無效合同。

【單選29】 《合同法》規定，具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起(　)內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是合同效力。《合同法》規定，具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

【單選30】某鋼材供應合同在甲市訂立，在乙市履行。合同中未對某型號鋼材的價格作出約定，事后也沒有達成補充協議。該型號鋼材的價格：訂立合同時，甲市每噸4200元，乙市每噸4150元;履行合同時，甲市每噸4300元，乙市每噸4250元。該型號鋼材的結算價格應為每噸(　)元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150

『正確答案』D

『答案解析』本題考查合同履行的原則。對于價款或報酬不明的，按訂立合同時履行地的市場價格履行。履行地是乙市，訂立合同時乙市價格是每噸4150元。

【單選31】執行政府定價的合同，當事人一方逾期提取貨物，遇到政府上調價格時，應當按(　)執行。

A.原價格

B.新價格

C.市場價格

D.原價和新價的平均價格

『正確答案』B

『答案解析』本題考查合同履行的原則。

變動情況原則價格上漲價格下跌

按期交付的就新原則按新價格按新價格

逾期逾期交付標的就低原則原價格新價格

逾期提取標的就高原則新價格原價格

【單選32】某施工承包商與材料供應商簽訂的材料采購合同中，約定的運輸費用不明確，應(　)。

A.由施工承包商承擔

B.由材料供應商承擔

C.由施工承包商和材料承包商各承擔一半

D.建設單位承擔

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是合同履行的原則。履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方承擔。

【單選33】依據《合同法》的規定，當合同履行方式不明確，按照(　)的方式履行。

A.法律規定

B.有利于實現債權人的目的

C.有利于實現債務人的目的

D.有利于實現合同目的

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是合同履行的原則。當合同履行方式不明確，按照有利于實現合同目的的方式履行。

【單選34】甲與乙簽訂了采購10噸水泥的采購合同，合同約定由乙向甲交付8噸，向丙交付2噸，這種情況表現為(　)。

A.債務承擔

B.債務人向第三人履行債務

C.債權轉讓

D.由第三人向債權人履行債務

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是合同履行。乙是債務人，丙是第三方。

【單選35】根據《合同法》有關合同轉讓的規定，下列關于債權轉讓的說法中，正確的是(　)。

A.債權人應當通知債務人

B.債權人應當經債務人同意才可轉讓

C.主權利轉讓后從權利并不隨之轉讓

D.無論何種情形合同債權都可以轉讓

『正確答案』A

『答案解析』本題考查的是合同的變更和轉讓。債權轉讓權利的，債權人應當通知債務人。

【單選36】債務人轉移債務的，新債務人(　)原債務人對債權人的抗辯權。

A.可以主張

B.不可以主張

C.應請求

D.一定要主張

『正確答案』A

『答案解析』本題考查的是合同的變更和轉讓。債務人轉移義務后，原債務人享有的對債權人的抗辯權也隨債務轉移而由新債務人享有，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯。債務人轉移義務的，新債務人應當承擔與主債務有關的從債務，但該從債務專屬于原債務人自身的除外。

【單選37】債務人將合同的義務全部或部分轉移給第三人的必須(　)，否則，這種轉移不發生法律效力。

A.通知債權人

B.經債權人的同意

C.經第三人同意

D.經批準、辦理登記

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是合同的變更和轉讓。債務人將合同的義務全部或部分轉移給第三人的必須經債權人的同意，否則，這種轉移不發生法律效力。

【單選38】合同一方當事人通過資產重組分立為兩個獨立的法人，原法人簽訂的合同(　)。

A.自然終止

B.歸于無效

C.仍然有效

D.可以撤銷

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是合同的變更和轉讓。當事人訂立合同后合并的，由合并后的法入或者其他組織行使合同權利，履行合同義務。當事人訂立合同后分立的，除另有約定的以外，由分立的法人或者其他組織對合同的權利和義務享有連帶債權，承擔連帶債務。

【單選39】根據《合同法》，債權人領取提存物的權利期限為(　)年。

A.1

B.2

C.3

D.5

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是合同權利義務終止。根據《合同法》，債權人領取提存物的權利期限為5年。

【單選40】甲建筑企業與乙混凝土廠簽訂混凝土供應合同，總計金額約600萬。甲先行支付定金150萬，剩余款項根據供應進度結算;同時約定，若乙方遲延供貨，違約金為按日支付5萬元。后由于乙混凝土廠設備檢修，遲延供貨達30日。則甲建筑企業應如何要求乙承擔違約責任最為妥當(　)。

A.要求乙雙倍返還定金300萬元

B.要求乙支付違約金150萬元，并返還定金150萬元

C.要求乙雙倍返還定金240萬

D.要求乙支付違約金150萬元，并返還定金120萬元

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是違約責任的承擔方式。要求乙支付違約金150萬元，并返還定金150萬元，甲建筑企業獲得金額最大。

【單選41】下列解決建設工程合同糾紛的方式中，具有強制執行法律效力的是(　)。

A.和解

B.調解

C.行政決定

D.仲裁

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是解決合同爭議的方法。施工合同爭議的解決方式有4種，即和解、調解、仲裁和訴訟。其中，和解和調解的結果沒有強制執行的法律效力，要靠當事人的自覺履行。

【單選42】合同當事人之間出現合同糾紛，要求仲裁機構仲裁，仲裁機構受理仲裁前提是當事人提交(　)。

A.合同公證書

B.仲裁協議書

C.履約保函

D.合同擔保書

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是解決合同爭議的方法。仲裁應根據合同中的仲裁條款或事后達成的書面仲裁協議，提交仲裁機構。

【單選43】政府在必要時可以不對(　)商品價格實行政府指導價或政府定價。

A.資源稀缺的少數

B.自然壟斷的

C.重要的公用事業

D.價格昂貴的

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是《價格法》相關內容。價格昂貴的商品價格不屬于政府定價范圍。

【單選44】開工通知發出后，尚不具備開工條件的，以(　)為開工日期。

A.實際進場施工時間

B.開工通知載明的開工日期

C.協商確定的時間

D.開工條件具備的時間

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是最高人民法院司法解釋有關要求。開工通知發出后，尚不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期。

【單選45】根據相關規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以(　)為實際竣工日期。

A.承包人提交竣工驗收報告之日

B.轉移占有工程之日

C.監理人組織竣工初驗之日

D.發包人簽發工程接收證書之日

『正確答案』B

『答案解析』本題考查的是最高人民法院司法解釋有關要求。根據相關規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

【單選46】下列建設工程施工合同無效情況下產生的價款糾紛，法院不予支持的是(　)。

A.工程竣工驗收合格，承包人請求按合同支付工程價款

B.工程竣工驗收不合格、但修復后合格，發包人要求承包人承擔修復費用

C.工程竣工驗收不合格、修復后仍不合格，承包人請求支付工程價款

D.承包人超越資質等級簽訂施工合同，但竣工前取得相應資質等級，請求按照有效合同處理

『正確答案』C

『答案解析』本題考查的是最高人民法院司法解釋有關要求。若建設工程經竣工驗收不合格的，根據修復結果處理：修復后，經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持。修復后，竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。

【單選47】建設工程已實際交付，但施工合同沒有約定付款時間，則拖欠工程款利息的起算日期為(　)。

A.提交竣工結算文件之日

B.確認竣工結算文件之日

C.竣工驗收合格之日

D.工程實際交付之日

『正確答案』D

『答案解析』本題考查的是最高人民法院司法解釋有關要求。建設工程已實際交付，但施工合同沒有約定付款時間，則拖欠工程款利息的起算日期為工程實際交付之日。

溫馨提示：考生“ 免費預約短信提醒”，屆時可以獲取2020年各省份二級造價工程師考試時間、報名時間等相關時間節點的信息。點擊下方“免費下載”按鈕，可免費領取二級造價工程師考試真題、模擬試題和復習資料，全力以赴備考2020年二級造價工程師。